发包方：甘肃XXXX食品有限公司

承包方：                              

依照«中国人民共和国合同法»及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程具体情况，就发包方七里河专卖店工艺品区主体形象装饰工程施工事项协商一致，订立本合同，共同信守。

一、项目概况：

1.1项目名称： XXXX公司专卖店工艺品区主体形象工程                                                    

1.2项目地点：     兰州市七里河XXX大厦二楼                                                       

1.3项目内容：详细内容附效果图

a:临摹敦煌壁画，面积约16平方米；

b:摩涯效果，面积约18平方米

二、发包方式：

承包方包工包料、包装运、包安装、包维修。 

三、工程期限：

自2012 年 11 月 日开工，于 2012年 12月 日竣工，总工期日历天数为     天。

四、工程价款、支付及结算

4.1合同总价款为（人民币）：   伍万肆仟元整    ，工程验收合格后，根据甲乙双方约定进行结算；

4.2工程款按下表约定支付

序号付 款 分 项支付比例含税金额（元）备  注

1合同生效后30%16200,00

2工程量完成50%后30%16200,00

3工程全部结束40%21600.00发包方验收合格，承包方提供发票后

4.3工程价款支付方式：转账（提供发票）。                                                                         

4.4项目增减的约定：由双方共同协商，并由承包方提出变更方案及预算，经发包方同意认同方可执行，并经双方书面签字确认凭确认单进行结算。

五、发包方的责任

5.1负责安装中的协调工作。

5.2向承包方提供现场所需水源、电源、堆放场地及安装制作的条件。

5.3督促承包方安全、文明安装。

5.4按约定向承包方支付项目款项。

六、承包方的责任

6.1及时准确地搞好现场测量，承包方的安装制作应整体满足发包方效果图及实际效果的要求。

6.2应当按期保质保量的完成工程。

6.3承包方安装制作人员必须遵守现场有关的规章制度，注意保护成品及其它设施。

6.4在安装制作过程中，承包方安装制作人员的人身安全及材料安全由承包方自行负责，发包方不承担任何责任。

6.5承包方在施工过程中要严格按照施工规程规范施工，对于施工中及以后因工程质量问题所造成的人身方面的安全事故，将由承包方全权负责，和发包方无关。

6.6承包方严格控制施工安全问题，若因承包方原因所造成的水、火、电等安全出现隐患并发生危险，承包方将承担相应的损失，并全额赔偿发包方因此造成的所有相关损失。

6.7因工程施工而产生的垃圾，由承包方负责运出施工现场，并负责将垃圾运到指定的地点。

七、材料的提供

    由承包方提供材料。承包方应在主材运到施工现场施工前通知发包方，并接受发包方检验。经发包方验收合格后方可用于本工程。

八、工期延误

    8.1 对以下原因造成竣工日期延误，经发包方确认，工期相应顺延：

    （1）设计变更。

    （2）不可抗力。

    （3）发包方同意工期顺延的其他情况。

    8.2 因发包方未按约定完成其应负责的工作而影响工期的，工期顺延；

8.3 因承包方责任不能按期开工或中途停工而影响工期的，工期不顺延；因承包方原因造成工程质量存在问题的，返工费用由承包方承担，工期不顺延。

    九、质量标准

    双方约定本工程施工质量标准：《建筑装饰施工质量验收规程》以及相关的验收标准。

    施工过程中双方对工程质量发生争议，由相关部门对工程质量予以认证，经认证工程质量不符合合同约定的标准，认证过程支出的相关费用由承包方承担；经认证工程质量符合合同约定的标准，认证过程支出的相关费用由发包方承担。

    十、工程验收和保修

    10.1 工程竣工后，承包方应通知发包方验收，发包方接到验收通知后七天内组织验收，经相关部门验收合格后填写工程验收单并办理移交手续。

    10.2本工程自验收合格双方签字之日起保修期为一年。验收合格签字后，填写工程保修单。

十一、承包方维修责任特别约定

若出现质量问题，承包方无条件承担维修责任（发包方人为及不可抗力因素除外）。并承诺保证在接到发包方通知2日内到达现场并及时在2日内维修完毕，否则发包方可以自行维修，所发生的相关费用均由承包方承担。

十二、违约责任

12.1合同双方当事人中的任何一方因未履行合同约定或违反国家法律、法规及有关政策规定，受到罚款或给对方造成损失的均由责任方承担责任，并赔偿给对方造成的经济损失。

12.2由于发包方原因导致延期开工或中途停工，发包方应补偿承包方因停工、窝工所造成的损失。

12.3由于承包方原因，逾期竣工，每逾期一天，承包方支付甲方1000元违约金。

12.4若工程质量达不到约定要求，应向甲方承担工程总价款30%的违约金；若甲方由此所受损失大于此数额，乙方还应同时承担由此给甲方所造成的实际经济损失。

12.5发包方未按期支付工程款的，每延误一天向对方支付违约金1000元

十三、合同争议的解决方式

    本合同在履行过程中发生的争议，由当事人双方协商解决，也可由有关部门调解；协商或调解不成时可向当地人民法院起诉。

十四、附则

14. 1本合同一式两份，双方各执一份。

14.2本合同经双方签字（盖章）后生效，合同履行完毕后终止。

14.3合同附件为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

   发包方：甘肃XXXX食品有限公司     承包方：                         

法定代理人：                             法定代理人：

委托代理人：                             委托代理人： 

签订日期：                               签订日期：